Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

potrącenie

potrącenie, kara umowna, nagranie rozprawy, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wierzytelność, faktura, nota obciążeniowa, umowa strony, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, fasada, montaż, inwestycja, protokół odbioru, wejście do budynków, drzwi, umowa o roboty, budowa biurowca, zawarcie umowy pisemnej, robota budowlana

potrącenie

potrącenie, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach, wykonanie wewnętrznej instalacji

potrącenie, kara umowna, nota księgowa, inwestor, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, sala konferencyjna, projektor, opóźnienie, szafa, potracenie, praca, usterka, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, montaż, praca powódki, ostatni etap prac, instalacja

tor, potrącenie, kara umowna, wierzytelność, odbiór końcowy, pozwany, nota, przedstawiciel instytutu, powodu kara, eksploatacja, praca i robota, opinia instytutów, ruch pociągu, wierzytelność powodów, realizacja robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wykonanie przedmiotu umowy, instytut naukowy, godzina zamknięcia, peron

potrącenie, boisko, oświadczenie o potrąceniu, nawierzchnia, wierzytelność, kara umowna, wada, umowa, dziennik budowy, gmina miejska, przebarwienie, pozwany, teren budowy, odbiór robót, plac budowy, teren, inwestor, zarzut potrącenia, przekazanie terenu, warstwa

potrącenie, wierzytelność, kara umowna, pozwany, zakończenie roboty, wykonanie roboty, strona powodowa, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie za roboty dodatkowe, termin wykonania robót, wykop, poznanie, uzasadniony okres, przedmiot umowy, termin zakończenia, pompa, wierzytelność wzajemna strony, realia sporu, termin

potrącenie, wierzytelność, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie, wierzytelność, umowa ramowa, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwana spółka, boisko, pozwany, inwestor, podwykonawca, apelacja pozwanego miasta, zlecenie, oferta, firma powodów, przedmiot umowy, wymagalność, odszkodowanie, zarzut potrącenia, opóźnienie, siedziba

potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, odbiór robót, zgłoszenie gotowości, certyfikat

potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, opóźnienie, umocowanie, brak perspektywy, praca, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty

przepompownia, kara umowna, budowa, wierzytelność, potrącenie, rurociąg tłoczny, wykonanie przyłącza energetycznego, kanalizacja sanitarna, należyte wykonanie umowy, pozwolenie na budowę, sieć, pozwany, studnia, opóźnienie, termin umowny, dokumentacja projektowa, inwestycja, oświadczenie o potrąceniu, wartość umowy, zwłoka

potrącenie, wierzytelność, kara umowna, kaucja gwarancyjna, oświadczenie o potrąceniu, odbiór robót, zatrzymana kaucja, inwestor, faktura vat, wymagalność, pozwany, dłużnik wezwania, umowa o roboty budowlane, spełnienie świadczenia, protokół, protokół końcowy odbioru robót, umowa, umówiony przedmiot umowy, rodzaj i rozmiar świadczenia, usunięcie wady

potrącenie, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia

kara umowna, wierzytelność, potrącenie, pozwany, umowa, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, opóźnienie, nota, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, wierzytelność powódki, leśny las

potrącenie

potrącenie, kara umowna, wierzytelność, oddanie przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, zwłoka w oddaniu przedmiotu, pozwany, przedmiot umowy, budynek, potrącenie wierzytelności, dostawa i montaż urządzeń, instalacja wentylacyjna, woli potrącenia, budowa, faktura, kara umowna za zwłokę, umorzenie wierzytelności, wynagrodzenie umowne, pismo z dni, dziennik budowy

potrącenie, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina

potrącenie, wierzytelność, pozwana gmina, wodomierz, zarzut potrącenia, korzystanie ze środowiska, pozwany, umowa, sieć wodociągowa, dostawa wody i odbiór, woda i odbiór ścieków, termin legalizacji, wniosek taryfowy, awaria, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, oświadczenie o potrąceniu, sprzeciw od nakazu zapłaty, opłata za korzystanie, kanalizacja sanitarna i deszczowa, dzierżyciel

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, potrącenie, czas nagrania, pozwany, kompleksowe wykonanie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, zakończenie roboty, opóźnienie, poznanie, przedmiot umowy, umowa z dniem, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół rozprawy, przesłanka potrącenia, przedłużenie pracy, zastępcze wykonanie, natychmiastowe zakończenie, uzasadniony okres

potrącenie, pozwana gmina, wierzytelność, wykonanie roboty, praca dodatkowa, dziennik budowy, opóźnienie, odgruzowanie, konieczność wykonania robót dodatkowych, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, robot wykończeniowy, pozwany, osuszenie, faktura, zespół szkoły, nakaz zapłaty, oświadczenie, przedmiot umowy, dyrektor szkoły

potrącenie

potrącenie, wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zeznanie reprezentanta, termin wykonania umowy, zarzut potrącenia, termin realizacji, wykonanie pracy, harmonogram realizacji prac, wstępny harmonogram, inwestor, termin wykonania prac, opóźnienie, nota, przedmiot umowy, faktura, dłużnik, forma pisemna