Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

kara umowna

potrącenie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór

kara umowna

zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary

kara umowna

odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, kara umowna za odstąpienie, umowne prawo odstąpienia, wypadek odstąpienia od umowy, stan zwłoki, prezes zarządów

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, nota, wykonanie umowy, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy

kara umowna

podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, naliczanie kary

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, dostawa, potrącenie, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wykonanie umowy, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia, nienależyte wykonanie prac, opóźnienie w wykonaniu umowy

opóźnienie, dostawa mebli, dostawa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna

kara umowna, urządzenie, zbiornik, termin dostawy, potrącenie, dostawa, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, podpisanie protokółów, dostawa urządzeń, wartość cała, miarkowanie kary umownej

kara umowna, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, nota, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa

kara umowna

kwartał, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, ofertowy wykonawca, zamówienie publiczne

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna

odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin, modyfikacji przesłanki

powodu wzajemnego, kwartał, odstąpienie od umowy, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, powództwo główne, naliczona kara umowna, praca saperska, potrącenie, zmiarkowanie

siłownik, usterka, okno, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż, wykonanie przedmiotu umowy, postępowanie nakazowe, robota budowlana, nakaz zapłaty

kara umowna, pozwana spółka, opóźnienie, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, pozwany, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia

emisja spalin, norma emisji, oferta, pozwany, naliczenie kary umownej, siła wyższa, nota księgowa, kooperant, nowa norma, potrącona kara umowna, pismo powoda, zapytanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dostarczenie pojazdu, odstąpienie od umowy, zaproszenie, częściowe odstąpienie od umowy, moc silników, nota

kara umowna, pozwany, opóźnienie, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wierzytelność, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna