Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

kara umowna

paliwo gazowe, ilość paliwa, umowa kompleksowa dostarczania paliwa, dostarczanie paliwa gazowego, przyłączenie do sieci gazowej, oferta specjalna, aneks, pozwany, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, przesłuchanie reprezentanta, gaz, wysokość kary umowna, obowiązywanie aneksu, warunek przyłączenia do sieci, dostawa paliwa gazowego, krótkoterminowa umowa, nota obciążeniowa, umowa na dostawy, budynek

kara umowna

paliwo gazowe, ilość paliwa, aneks, umowa kompleksowa dostarczania paliwa, protokół elektroniczny, dostarczanie paliwa gazowego, miarkowanie kary umownej, pozwany, rażące wygórowanie, kluczowy klient, wysokość kary umowna, odbiór paliwa, obowiązywanie aneksu, aneks do umowy, nota obciążeniowa, kontrakt, wyrok zaoczny, klient, dowód z przesłuchania reprezentanta, ilość zamówień

kara umowna

paliwo gazowe, aneks, ilość paliwa, pandemia, siła wyższa, cena gazu, pozwany, dostarczanie paliwa gazowego, gaz, cena, forma szczególna, stan epidemii, umowa kompleksowa dostarczania paliwa, miarkowanie kary umownej, brak odbioru, odbiorca, zapłata kary, wysokość kary umowna, twierdzenie i dowód, rok działalności

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, przedawnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony

kara umowna

wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót, odszkodowanie

kara umowna

pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze, nieterminowe wykonanie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, umowa, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary, realizacja dostawy

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia, termin większości

kara umowna

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy

kara umowna

umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

kara umowna

czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, umowa, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność, wniosek o uzupełnienie wyroku, dzień protokolarnego przekazania, rozwiązanie umowy

kara umowna

infolinia, konsultant, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, umowa, pakiet promocyjny, błędna informacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, koniec umowy, funkcja kary umownej, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, dostawca energii, zmniejszenie kary umownej, regulamin, wykonanie zobowiązania, klient, podstawowa funkcja

kara umowna

strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, umowa, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa